87号令全文

《87号令》是指中国《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），这是中国建设行业常用的施工合同示范文本，适用于建设工程施工合同的签订与履行。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）全文内容（节选）：

一、合同当事人

发包人：
承包人：
合同签订地：_____

二、合同文件

1. 本合同及下列文件为合同文件的组成部分：
   a. 本合同；
   b. 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）；
   c. 专用条款；
   d. 通用条款；
   e. 技术标准和要求；
   f. 工程量清单；
   g. 设计文件；
   h. 工程竣工验收文件；
   i. 工程变更单；
   j. 工程款支付证书；
   k. 工程索赔报告及证明文件；
   l. 其他与合同有关的文件。

三、合同工期

1. 合同工期自年月日起，至年月日止。
2. 工期应符合国家有关工期规定，不得压缩。

四、合同价款

1. 合同价款（金额）：人民币元（大写：）
2. 合同价款的支付方式：_____

五、工程承包范围

1. 工程承包范围：_____
2. 工程内容：_____
3. 工程质量标准：_____

六、合同文件的解释顺序

1. 本合同；
2. 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）；
3. 专用条款；
4. 通用条款；
5. 技术标准和要求；
6. 工程量清单；
7. 设计文件；
8. 工程竣工验收文件；
9. 工程变更单；
10. 工程款支付证书；
11. 工程索赔报告及证明文件；
12. 其他与合同有关的文件。

七、合同价款与支付

1. 合同价款由发包人支付，支付方式为：_____
2. 工程预付款：人民币元，应在合同签订后日内支付。
3. 工程进度款：按工程进度支付，支付比例为：_____
4. 工程竣工验收合格后，支付剩余价款：人民币____元。

八、工期延误

1. 因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求延长工期，发包人应支付逾期违约金。
2. 因承包人原因导致工期延误，承包人应赔偿发包人因此造成的损失。

九、工程质量

1. 工程质量应符合国家有关标准和设计文件要求。
2. 工程质量缺陷由承包人负责返修，返修费用由承包人承担。
3. 工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

十、合同变更

1. 合同变更应通过书面形式确认。
2. 合同变更内容包括：_____

十一、合同解除

1. 合同解除条件：_____
2. 合同解除方式：_____

十二、不可抗力

1. 不可抗力事件包括：_____
2. 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在____日内提供有关证明文件。
3. 因不可抗力造成的损失，由双方协商解决。

十三、违约责任

1. 违约责任：_____
2. 违约金：_____
3. 违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。

十四、争议解决

1. 争议应通过协商解决，协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十五、其他

1. 本合同一式____份，发包人、承包人各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

签字盖章

发包人（盖章）：____
承包人（盖章）：____
日期：年月日
日期：年月日

附录

1. 专用条款
2. 通用条款
3. 技术标准和要求
4. 工程量清单
5. 设计文件
6. 工程竣工验收文件
7. 工程变更单
8. 工程款支付证书
9. 工程索赔报告及证明文件

如需完整版本，建议通过以下途径获取：

1. 中国建设工程网（www.buildingchina.com.cn）
2. 中国标准出版社（www.cstd.com.cn）
3. 各省建设厅官网（如北京建委、上海建委等）
4. 中国建设工程合同示范文本（GF-2017-0201）电子版

如需帮助查找完整文本或具体条款内容，可进一步说明需求。